污水处理厂及配套管网工程EPC项目

一、项目概况与招标范围

本招标项目盐城市响水工业经济区陈北污水处理厂已由响水县发展和改革委员会批准建设，项目业主为响水县富达临港供排水有限公司，建设资金来自国有自筹，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目陈北污水处理厂及配套管网工程EPC总承包进行公开招标，欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

1、项目概况：

1.1、建设地点：盐城市响水工业经济区观潮三路北侧、黄海大道东侧；

1.2、建设规模：拟建陈北污水处理厂位于盐城市响水工业经济区观潮三路北侧、黄海大道东侧，面积约200亩。本项目共分三期建设，本次招标为一期。工程内容包含2万吨的污水处理厂及配套污水管道的方案设计、初步设计（含概算）、勘察和施工图设计、施工以及工程所有物资（设备、构配件等）采购；

1.3、合同估算价：暂定25000万元；

1.4、工期要求：总工期要求：360日历天（其中勘察、设计工期：60日历天）；

1.5 、质量要求: 方案设计、初步设计（含概算）、勘察和施工图设计质量必须达到国家有关要求，并须通过有关部门组织的专家审查。施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求，工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。工程所有物资（设备、构配件等）采购质量需符合有关标准规范的要求，合格率达到100%；

2、招标范围：承包人负责对本项目的勘察、设计【包含但不限于方案设计、初步设计（含编制设计概算）、施工图设计、相关报告文件（含专题研究）编制、后续深化设计、补充设计、变更设计、施工设计配合服务】、施工（包含厂区建设、设备安装、景观绿化、楼宇亮化工程等及相关配套工程的施工及材料设备供货安装）、配套设施直至竣工验收合格并交付使用。

二、投标人资格要求

1、投标人应具有独立订立合同的能力，是独立的企业法人，持合法有效营业执照（如果是联合体投标，则须提供联合体牵头人和所有联合体成员的营业执照）；

2、工程设计资质：

设计单位资质必须符合下列条件之一：

①工程设计综合甲级资质；

②工程设计市政行业（排水工程）专业甲级资质和建筑行业（建筑工程）甲级及风景园林设计甲级资质；

3、工程施工资质：市政公用工程施工总承包三级及以上资质； 

投标人须具备上述条件之一（即施工资质或者设计资质）即可投标，如果是联合体投标的，则须提供牵头人（必须是施工企业）和成员的所有营业执照副本、资质证书复印件加盖公章。

4、EPC总承包项目负责人资格要求： 

EPC总承包项目负责人：投标人拟派的EPC总承包工程项目负责人须具有市政公用工程一级注册建造师或建设类高级工程师资格。

5、本次招标接受联合体投标，关于申请人为联合体的要求： 

（1）本工程接受联合体投标人的资格申请，联合体只能包括1家工程设计企业，1家施工总承包企业。施工总承包企业可以为：

①所有联合体成员应共同签署联合体投标协议，并且明确各方的权利与义务，提供联合体协议书原件并装订在投标文件内；②联合体牵头人代表联合体各成员处理工程管理和施工过程中一切事务，并代表联合体成员承担相应的管理责任、工程责任和接受指令。整个合同的实施应全部由联合体牵头人负责，联合体牵头人代表任何或全部联合体成员承担责任；③参加联合的各成员单位对本项目不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上联合体的投标。如果违反，与此有关的联合体的投标将被拒绝.

（2）联合体中标后，其成员不得变更。

6、其他要求： 

6.1 财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态

6.2 业绩要求：2015年11月1日以来（时间以验收时间为准），投标单位承担过日处理两万吨及以上的污水处理厂项目市政工程的设计或施工业绩（如联合体投标，则必须是牵头人业绩）。

说明：①投标时须提供符合业绩要求的以下三项业绩材料：中标通知书、施工合同、竣工合格证明；提供的中标通知书或施工合同须经业绩项目所在地建设工程招投标管理部门或建设行政主管部门备案、加盖备案章，如业绩项目所在地已取消书面备案的、中标通知书或施工合同未加盖备案章印的，须提供业绩项目所在地建设工程招投标管理部门或建设行政主管部门出具书面证明，书面证明必须明确业绩工程已经过备案并注明备案时间；如提供的中标通知书、施工合同、竣工合格证明均未能体现本招标文件要求的相关指标的，须提供业绩项目所在地建设工程招投标管理部门或建设行政主管部门出具的能反映相关指标的证明，否则业绩不予认可。 

6.3 信誉要求： 

6.3.1投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门和响水县县级有关部门限制招投标或市场准入，或者受到限制但已过公示期的。 

6.3.2企业、法人代表及EPC总承包项目负责人未被法院列为失信被执行人的(以全国征信系统平台信息为准)，投标人（含法人代表、EPC总承包项目负责人）在投标截止日，已全部履行人民法院生效判决、裁定的。   

6.3.3投标人2017年6月1日以来无欠缴履约保证金行为。 

6.3.4投标人没有因违法违规、违约、失信等原因被响水县有关部门单位限制投标。  

6.4 EPC总承包项目负责人从本工程投标文件递交截止之日起必须满足下列条件之一： 

6.4.1 EPC总承包项目负责人是非变更后无在建工程。 

6.4.2 EPC总承包项目负责人是变更后无在建工程的,并且原合同工期已满且变更备案之日已满6个月；或者因非承包方原因致使工程项目停工超过120天，且经建设单位同意并已经办理项目负  责人变更手续的。 

6.4.3 EPC总承包项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。 

在建工程是指：处于中标人公告到合同约定的工程全部完成且验收合格期内的工程。验收合格证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收证明文件。 

EPC总承包项目负责人有无在建工程，应以施工合同备案系统中人员信息是否处于锁定状态进行判断，处于锁定状态时，以有在建工程认定（含因变更原因锁定的）。 

6.4.4 EPC 总承包项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业： 

（1）同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险； 

（2）将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位； 

（3）EPC总承包项目负责人担任其他公司法定代表人。 

6.5、养老保险缴纳证明： 

6.5.1投标人必须保证EPC总承包项目负责人为本单位的正式职工，并确保2018年06月-2018年11月或者2018年07月-2018年12月连续6个月在本单位缴纳养老保险。 

6.5.2投标人必须保证授权委托人（如果有）为本单位的正式职工，并确保2018年06月-2018年11月或者2018年07月-2018年12月连续6个月在本单位缴纳养老保险。（EPC总承包项目负责人可以作为授权委托人）   

6.6、本工程项目部主要组成人员包括EPC总承包项目负责人、施工负责人、设计负责人、项目技术负责人、施工员、安全员、质量员（上述人员须为本单位正式职工，在项目开标当月或上个月，公司已为施工项目负责人、设计项目负责人缴纳不少于6个月的社会保险。）。

6.7投标时只需要提供EPC总承包项目负责人相关资料。

6.8联合体投标需要提供牵头人单位EPC总承包项目负责人相关资料。

其他现场人员在中标签订施工合同备案时按苏建建管〔2017〕236号文要求配备到位。 

6.9、本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人或企业负责人担任EPC总承包项目负责人。 

6.10、本工程招标人不接受企业退休人员担任EPC总承包项目负责人。                         

6.11、投标人（施工单位）取得安全生产许可证。  

6.12、EPC总承包项目负责人具有市政公用工程一级注册建造师的还须具有安全生产考核合格证（B类）。 

投标人有不符合上述条件之一的，资格审查不予通过。 

投标人同一天参加多个项目投标的，只要有一个项目投标文件被评标委员会以招标文件无效标条款第21条、第22条废标的，本项目即取消其中标资格。

三、投标保证金：本项目须缴纳的投标保证金金额人民币捌拾万元整。 

四、工程付款：

1、本工程无预付款。全部工程竣工验收合格，付至合同价的(扣除暂列金)20%；至工程竣工验收合格一年时付至政府审计价的50%；至工程竣工验收合格两年时付至政府审计价的70%；余款在工程竣工验收合格三年时付清。

2、如果中标人在中标通知书发出后30工作日内协助招标人完成招商引资2000万元美元任务，则按以下付款方式签订施工合同：工程量完成形象进度30%，付至合同价(扣除暂列金，下同)的20%；工程量完成形象进度50%，付至合同价的40%；工程量完成形象进度80%，付至合同价的60%；全部工程竣工验收合格，付至合同价的70%；经县政府审计部门审计出具审计报告一月后付至审计价的85%；余款在审计报告出具一年后付清，但质量保证金除外。

3、履约保证金：履约保证金按中标价8%收取，投标保证金转为履约保证金，不足部分以银行汇款缴纳。履约保证金扣收按照《关于进一步明确工程履约保证金退还程序的函》（响招管函〔2018〕2号）执行，详见招标文件附件3。 

4、质量保证金：为结算价的3%，缺陷责任期为贰年。 

5、计划开标时间：2018年12月28日15时00分（北京时间） 

五、评标办法：综合评估法。 

六、招标文件的领取

1、凡有意参加投标者，请自行到响水政府网（网址：http://www.xiangshui.gov.cn/）“招标投标-工程建设-招标文件下载”栏下载招标文件，如无法下载的,可与招标人或代理公司联系。

2、本工程招标过程中不设投标报名环节,与招标相关的答疑等所有资料无法以书面方式通知各潜在投标人,均在网上发布，请各潜在投标人自行适时登录响水政府网（网址：http://www.xiangshui.gov.cn/）“招标投标-工程建设-招标答疑”栏目查阅,否则责任自负。

3、招标文件售价600元，售后不退。投标人只有在交纳购买招标文件的费用后才能参加投标，否则不接受其投标文件。开标前招标代理单位派员在开标现场负责收取上述费用。

七、发布公告的媒介 

本次招标公告同时在江苏省建设工程招标网、盐城市建设工程网上会员系统、盐城市公共资源交易中心、响水县人民政府网（http://www.xsggzy.cn/）上共同发布。 

八、投标单位在诚信库中录入的所有信息均应真实有效，并应及时更新、完善，如未能及时更新和完善，其责任自行承担。投标单位录入虚假信息的，经查实作为失信（不良行为）行为在江苏建设工程招标网上公告一年，在公告期间，本省行政区内其它项目的招标人可以据此不接受其投标。 

九、本工程严禁挂靠、转包，一经核实挂靠、转包的，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。

十、招投标监管机构投诉电话：响水县招标投标管理办公室,电话0515-86782004。

十一、联系方式 

招标人：响水县富达临港供排水有限公司   代理机构：盐城东信造价工程师事务所有限公司 

地址：响水县陈家港镇                   地址：盐城市人民中路9号 

邮编：224600                           邮编：224100

联系人：张峰                           联系人：孙建标 

电话：13905119077                      电话：0515-89696099

电子邮件：                             电子邮件：xsdxdl@163.com