点击图片查看原图本招标项目王岗镇污水收集输送管线工程已由哈尔滨市政府以《哈尔滨市城区重点水系治理（2018-2020）行动计划》文件批准建设，哈尔滨市南岗区人民政府授权哈尔滨市南岗区王岗镇人民政府为招标人,建设资金来自财政资金。项目已具备招标条件，黑龙江省招标公司受招标人的委托，现对施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目名称：王岗镇污水收集输送管线一期工程施工
2.2建设地点：哈尔滨市南岗区王岗镇域。
2.3建设规模：新建d400-d500污水管线2713延米。
2.4施工期：计划开工日期2019年7月27日，竣工日期2019年10月30日，总工期96日历天。
2.5质量标准：合格
2.6招标内容：王岗镇污水收集输送管线一期工程施工总承包，具体见工程量清单。
2.7本项目分为一个标段，招标控制价8783852.61元。
3. 投标人资格要求
3.1本次招标要求潜在投标人须具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包贰级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
3.2投标人拟派的项目经理须具备市政工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。
3.3施工现场组织机构至少应包括项目经理、施工员、质量员，安全员各1人（施工员、质量员应为市政相关专业、安全员需具备有效的安全生产考核合格证书），以上人员应为投标人在职人员，需提供连续三个月（2019年03月至2019年05月）企业为其缴纳社会保险的有效证明，同时需提供查询真伪的信息（哈尔滨市企业应提供社保证明的查询方式及相关信息，包括社保号、身份证号、密码等；外省、市投标企业必须提供查询网址及相关信息，包括社保号、身份证号、密码等。投标人应按所提供的查询方式自行进行复核，确保查询途径准确，评标时按投标人提供的查询方式查询不到的，按未提供社保证明处理，其投标将被否决。）
3.4本次招标不接受联合体投标。
3.5资格审查方式：本工程采用资格后审方式,主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。
3.6投标人、法定代表人及拟派项目经理如被最高人民法院在"信用中国"网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的，其投标将被否决。
3.7投标人、其法定代表人及其项目经理近3年如有行贿犯罪行为（近三年是指本公告发布之日起前三年至投标截止时间内，本次招标所称“行贿犯罪行为”是指各级人民法院判决书中（以中国裁判文书网公布的为准）有判决投标人或其法定代表人或拟委任的项目负责人犯行贿罪的情形），其投标将被否决。
4. 招标文件的获取
4.1潜在投标人应先在“黑龙江公共资源交易网”（ http://hljggzyjyw.gov.cn）进行用户注册、办理数字证书,使用数字证书登录“黑龙江公共资源交易网”上的“交易平台”，下载招标文件。下载时间为2019年6月28日14时30分至2019年7月3日14时30分（北京时间，下同）。
有关手续请查看“黑龙江公共资源交易网”中的《关于黑龙江公共资源交易平台用户注册及办理数字证书的说明》。
4.2招标文件每套1000元/份。潜在投标人使用数字证书通过“黑龙江公共资源交易网”在线支付下载。投标人点击“文件获取”，选择拟参与的交易项目，在线缴纳文件费，购买成功后需要立即选择保证金缴纳银行。
4.3潜在投标人应在2019年7月3日14时30分前通过在线下载方式获取招标文件、工程量清单及图纸。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交方式为网上递交，投标截止时间为2019年7月22日9时30分。开标时间为2019年7月 23日9时30分。
5.2 在投标截止时间后递交的电子投标文件，系统不予接收。
6. 踏勘现场和答疑安排
6.1招标人不统一组织踏勘现场。
6.2招标人对招标文件的澄清通过网上进行。
7. 开、评标方式
6.1 本项目采用线上开标，投标人无需到达开标现场解密（各投标人开标时间起在单位远程解密即可）。
6.2 投标人的授权代理人须于2019年7月23日9时30分前递交密封后的资格证明原件及使用电子投标编制工具（正式版）编制的工程量清单电子版，递交地点为哈尔滨市公共资源交易中心（哈尔滨市南岗区中山路181号市民大厦）四楼开标室，逾期不予接收。
8. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在黑龙江公共资源交易网（http://hljggzyjyw.gov.cn）；
黑龙江工程招投标网（http://www.hljztb.com）；
哈尔滨公共资源交易网-建设工程"（http://www.hrbjjzx.cn/）及哈尔滨公共资源交易中心电子大屏幕上发布。
9、其他
9.1参加本次投标活动的投标人的法定代表人或其委托代理人（拟派建造师）参加所有阶段的开标会。企业投标后，凡到场的投标企业法定代表人或委托代理人人证不符、或没有按照招标文件规定参加所有招标投标活动，均按投标人自动弃标处理，其投标文件不再参与后续的评审。
9.2本项目将按哈尔滨市住房和城乡建设局“关于2018年度哈尔滨市建筑企业综合信用评价有关情况的通报”文件执行，“138家企业(含外埠企业70家)因连续两年被评价为不合格企业，将按照相关规定清出我市建筑市场；7家企业被省住建部门清出黑龙江省建筑市场。”名录内的企业参加本项目投标将被否决。
9.3招投标活动中各利害关系人和人民群众发现有强揽工程、恶意竟标等问题线索的，请及时进行举报。哈尔滨市招投标领域扫黑除恶专项斗争举报受理中心举报电话：0451-8469346、58699097；哈尔滨市住房和城乡建设局举报电话：0451-87383319；哈尔滨市建设工程招投标办公室举报电话：0451-57836118、84518544、83084533。
9.4本项目将按照《建筑工人实名制管理办法（试行）》（建市〔2019〕18号）文件要求，对项目管理人员及施工现场建筑工人进行实名制管理。
9.5根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》有关规定，潜在投标人或者其他利害关系人对本招标公告有异议的，应当在获取招标文件期间以书面形式向招标人提出，书面异议材料应由法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章，招标人将在收到异议之日起3日内作出答复。潜在投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料进行异议和恶意缠诉的，将严格按照国家及省市有关规定严肃处理，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。
10.联系方式
招 标 人：哈尔滨市南岗区王岗镇人民政府
联 系 人：马先生
电 话： 0451-86639387
招标代理机构：黑龙江省招标公司
地 址：哈尔滨市开发区汉水路180号
联 系 人：申明慧 周岩青
电 话： 0451-82364710 82364715
电子邮件：hljzb2@126.com
开户银行：招商银行股份有限公司哈尔滨开发区支行
账号：451902390110302
2019年6月28日
